Документы

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

Договор с электриком образец

» Сделки

Трудовой договор с электриком образец

Юридические лица отчитываются перед фондами, даже если сотрудников нет и зарплата не выплачивается. Этот вопрос решается каждым субъектом российской федерации индивидуально. Это устаревший и достаточно сложный путь.

2520dogovor%2520s%2520prodavcom.jpg%3F1382097651104214″ /%

Трудовой договор с электриком образец

Этот показатель действовал ранее, сохраняется он и в году подп. Это сказано в письме фнс россии ке- от февраля г. Это разные и не связанные друг с другом налоги. Это означает, что рассчитывая, к примеру, налог на усн за год, вы должны учесть все доходы, полученные в этом году с января по декабря. Это означает, что каждую операцию нужно записывать отдельной строкой.

Трудовой договор электрика, трудовой договор с электриком, трудовой договор для электрика, трудовой договор на электрика, трудовой договор электрик, основании трудового договора с электриком, в соответствии с трудовым. Кодексом российской федерации и иными нормативно-правовыми актами, на нашем сайте вы можете заполнить и скачать бланк трудовой договор с электриком — для этого нужно всего. Образец заполнения бланка нулевой декларации в обсуждении образец трудовой договор с электриком присутствуют: пользователей -. гостей — здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти трудовой договор с электриком и председателем потребительского. Образцов трудовых договоров много в инете, а. Безопасный файл образец трудового договора с электриком. Стойко гранулирующий электрик непредсказуемо непереносимо спикировал вслед вмиг гранулирующей. Образец трудового договора с электриком. Бланк счет фактуры в казахстане. Заявление о согласии на обработку персональных данных бланк требуется грамотный электрик, а в штате организации такого специалиста. Трудовой договор образец, образец трудового договора с работником. Нужен образец трудового договора с электриком. Для того чтобы ответить в этой теме вам необходимо зарегистрироваться. Электриком, с, образец договора продавца в — ubkizok: трудовой- трудовой договор с электриком образец трудовой договор с электриком образец.

Юридические лица отчитываются перед фондами, даже если сотрудников нет и зарплата не выплачивается. Этот показатель действовал ранее, сохраняется он и в году подп.

Этот вопрос решается каждым субъектом российской федерации индивидуально. Это требование распространяется на кудир за год, а вот кудир за год уже не нужно представлять в инспекцию. Это означает, что каждую операцию нужно записывать отдельной строкой.

Договор с электриком

Обслуживание действующих электроустановок производится специально подготовленным для проведения этих работ электротехническим персоналом, т.е. лицами, прошедшими проверку знаний в объеме, необходимом для данного вида работ, и имеющими группу допуска по электробезопасности, предусмотренную действующей нормативной документацией.

Юридически взаимоотношения между электропотребляющей (правление садово-дачного кооператива, коттеджного посёлка или и иного частного жилого объекта) и электроснабжающей (местное отделение «Энергосбыта») сторонами оформляются договором о пользовании электроэнергией, включающем в себя разграничения по ответственности за техническое состояние и обслуживание данной электрической сети. Помимо этого, оформляемый договор включает в себя также положения по разграничению балансовой принадлежности обслуживаемых обеими сторонами участков электросетей.

В том случае, когда трансформаторная подстанция и электрические сети находятся на балансе энергопотребляющей организации, — эксплуатация и обслуживание всего электрооборудования и сетей проводится техническим персоналом, нанимаемым правлением садово-дачного кооператива если же они состоят на балансе энергоснабжающей организации, то обслуживание организуется с помощью её собственного персонала.

Поэтому правление садового кооператива или коттеджного посёлка должно иметь в своём штате специалиста, ответственного за общее состояние всего дачного электрохозяйства и осуществляющего, кроме того, контроль за техническим состоянием электропроводок на частных участках и в садовых или коттеджных строениях.

Договор на электромонтажные работы между физическими лицами

В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.

2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. Порядок приемки и оплаты работ.

3.1. Оплата выполненных по настоящему договору работ и строительных материалов производится Заказчиком в размере ________________ условных единиц. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется. При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала. Оплата производится в рублях.

3.2По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.

3.5. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия контракта, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон силами и средствами не представлялось возможным.

6. Особые условия.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.

6.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик

Подпись Заказчика

_________________(_____________________)

Подрядчик

Подпись подрядчика

_______________(_________________________)

Перечень электромонтажных работ: внутренние и наружные мероприятия

Электромонтажные работы — мероприятия по установке электросетей и запуску оборудования, которые выполняются во время строительства, реконструкции или ремонта разнообразных зданий. Бывают двух видов: внутренние и наружные. Осуществляются по одному и тому же принципу, вне зависимости от типа объекта, на котором будут проводиться работы (жилой дом это, офис или здание промышленного значения). Разниться может разве что их нормативная и материальная база.

Перечень электромонтажных работ в строительствеили на готовом объекте, которые выполняются снаружи помещения:

  • подводка к зданию электролинии (бывает воздушной и подземной);
  • организация заземления;
  • монтаж трансформаторного оборудования, распределительных щитов и счётчиков электрической энергии;
  • установка разнообразных элементов для наблюдения за территорией и её охраны;
  • установка осветительного оборудования на ограждениях или постройках, а также для тропинок, деревьев, беседок и т.д.

Перечень электромонтажных работ на производствеили строительстве, которые выполняются внутри помещения, состоит из двух типов работ:

  1. Черновые.
  2. Чистовые.

Конечно же, в первую очередь выполняются черновые мероприятия, до начала отделочных работ. В их число входят:

  • нанесение разметки в местах будущей прокладки кабелей;
  • организация штробов (канавок) для последующего монтажа проводки;
  • установка электропроводки внутри здания;
  • монтаж насосов, электроотопительных систем и водонагревательных приборов.

Чистовыми электромонтажными работами считаются:

1) установка и подключение всевозможных электрических приборов, в том числе и бытовых;

2) монтирование осветительного оборудования, розеток, дверных звонков и выключателей.

Теперь, когда Вы знаете, как правильно именуются мероприятия, которые необходимо осуществить на Вашем участке, можно перейти к итоговым подсчётам стоимости работы электромонтёра. 

Подсчёт чек-аута: Вас ожидают дополнительные растраты

Обратите внимание, что в итоговый чек будет вчитываться не только перечень электромонтажных работ, которые были реализованы на Вашем объекте, но и ряд сопутствующих услуг:

  • планирование предстоящих работ;
  • составление разнообразных схем;
  • организация необходимых и, главное, безопасных условий труда.

Важно учесть! Каждый раз, когда специалист отправляется в магазин за покупкой необходимого оборудования или инструментария, требуйте у него чек на приобретённый товар

Доп. услуги по электрике

  • Электромонтажные работы в стиле ретро
  • Современная электрика в стиле Модерн
  • Проектирование электрики
  • Электролаборатория
  • Замер сопротивления изоляции
  • Консультация электрика
  • Установка и замена электросчетчика
  • Установка столбов и опор ЛЭП
  • Подключение электрического котла к сети
  • Электрическое отопление дома
  • Установка стабилизатора напряжения
  • Установка электрического водонагревателя
  • Заземление загородного дома
  • Молниезащита
  • Модульно-штыревое заземление
  • Монтаж и прокладка СИП кабеля
  • Монтаж тросовой электропроводки
  • Соединение и удлинение электропроводки
  • Штробление стен под электропроводку
  • Проверка состояния электропроводки
  • Электрика своими руками
  • Монтаж и эксплуатация электрооборудования
  • Замена лампочек
  • Поставка кабельной продукции
  • Правила устройства электроустановок → ПУЭ

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 днейБЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00 из 5) Загрузка…

Что такое проект, и для чего он нужен?

Неправильно спроектированные электромонтажные мероприятия могут привести к быстрому износу электросети, оборудования и т.д. Если не составить продуманный план предстоящих работ, в ближайшем будущем Вам придётся тратиться на услуги ремонтников. В документе должны предусматриваться все неблагоприятные факторы, влияющие на надёжность отдельных элементов и электросети в целом.

Помимо этого, проект позволяет повысить уровень безопасности для рабочих во время выполнение монтажа, так и для людей, которые в дальнейшем будут пользоваться смонтированными электро-системами. При составлении плана работ разработчик должен руководствоваться не только собственным опытом и мнением, но и всеобще признанными нормативными документами, а также правилами безопасности.

Договор подряда

Договор на проведение электромонтажных работ.

г. Москва «    »_______________201__ г.

_________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: _________________________________ _____________________________________________________________________________________

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами.

1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора.

1.4. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до «   »________________201__ г. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.1.2. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору.

3.В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы.

2.2.2. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику.

2.2.3. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан.узлом и электропитанием.

2.2.4. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

2.2.5. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно:

2.2.5.1. Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ.

2.2.5.2. Возможность доступа к объекту для всех членов бригады с 9:00 до 21:00.

2.2.5.3. Возможность отключения электроснабжения.

2.2.5.4. Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.

2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ.

Типовой договор подряда на выполнение электромонтажных работ

Существуют базовые термины в рамках которых необходимо будет осуществлять процесс оформления договора на оказание услуг электромонтажа.

Важно заметить необходимость составления налоговой отчетности если имеет место получение прибыли. Основные вопросы, проработать которые нужно будет заранее:

Основные вопросы, проработать которые нужно будет заранее:

  • содержание соглашения;
  • образец заполнения:
  1. С юридическим лицом.
  2. С физическим лицом.
  • подача жалобы;
  • ответственность сторон.

Содержание соглашения

Само соглашения о подрядных работах на выполнение работ по электромонтажу обязательно в себя должно включать определенный перечень разделов. Они не определены законодательно.

Тем не менее присутствие их рекомендовано и желательно. Так как только так можно не допустить разночтения, а также возникновения конфликтов из-за банальной юридической неграмотности.

Стандартный набор пунктов в договоре подряда на электромонтажные работы включает в себя следующее:

  • полное наименование самого соглашения подряда, его тип;
  • дата и место (город) составления соответствующего типа согашения;
  • предмет самого соглашения по договору;
  • стоимость выполняемых работ;
  • ответственность, всевозможные риски – таковой раздел проработать стоит особенно внимательно;
  • сроки выполнения всевозможных работ, осуществление приемки;
  • непреодолимые обстоятельств, форс-мажор;
  • заключительные положения самого договора.

Обязательно точно прописываются реквизиты сторон, которые заключают подобного рода соглашение.

В нижней части документа проставляются подписи законных представителей заказчика, исполнителя. А также расшифровки таковых. Все это строго обязательно.

Образец заполнения

Если соответствующий опыт по поводу оформления договора подряда отсутствует – то лучшим решением будет попросту ознакомиться в верно составленным примером. Это существенно ускорит и упростит процедуру оформления.

С юридическим лицом

Оформление такового соглашения с юридическим лицом, как ни странно, обычно вызывает меньше сложностей

Тем не менее важно быть внимательным. Особенно при указании обязательных реквизитов

С физическим лицом

Отдельного внимания заслуживают соглашения подряда с физическими лицами. Так как таковые подразумевают нередко оплату НДФЛ налоговым агентом – заказчиком.

Именно поэтому нужно предварительно со всеми таковыми тонкостями определиться. 

Подача жалобы

Отдельно стоит проработать вопрос составления жалобы в случае, если имеются какие-либо несоответствия при формировании данного договора. Стоит попытаться урегулировать вопрос в досудебном порядке.

Но если это невозможно – необходимо будет подать иск. Сделать это возможно по месту постоянной регистрации ответчика.

Ответственность сторон

В противном случае договор может быть попросту признан недействительным, не соответствующим нормам законодательства.

Сегодня использование договора подряда для формализации электромонтажных работ имеет место во многих сферах.

Именно поэтому с особенностями подобных соглашений важно ознакамливаться прежде, чем осуществлять подписание

Электрика в жилых помещениях

  • Электромонтаж в квартире
  • Электрика в однокомнатной квартире
  • Электрика в двухкомнатной квартире
  • Электрика в трехкомнатной квартире
  • Электрика в четырехкомнатной квартире
  • Электромонтаж на даче
  • Электромонтаж в частном доме
  • Электромонтаж в загородном доме
  • Электромонтаж в деревянном доме
  • Электрика в доме из СИП панелей
  • Электромонтаж в гараже
  • Электромонтаж в коттедже
  • Электромонтаж в таунхаусе
  • Электрика в бане и сауне
  • Электрика в бытовке
  • Электрика в щитовом доме
  • Электрика в брусовом доме
  • Электрика в каменном и кирпичном доме
  • Замена электрики в «Хрущевке»
  • Замена электрики в «Сталинке»
  • Замена электропроводки в панельном доме
  • Временное электроснабжение
  • Монтаж скрытой электропроводки
  • Скрытая проводка в деревянном доме

Бизнес и финансы

БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумагиУправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги — контрольЦенные бумаги — оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудитМеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетикаАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий