Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Применяемые в настоящем договоре определения и понятия означают следующее: Заказчик — фирма _________________, зарегистрированная

и действующая в соответствии с ________

законодательством

Исполнитель — _______________ — российская проектная

организация, зарегистрированная

в соответствии с российским

законодательством и действующая

на основании устава и лицензии

на осуществление деятельности

по проектированию зданий

и сооружений ___________

Стороны — Заказчик и Исполнитель в значениях,

указанных выше

Договор — настоящий документ, подписанный

сторонами, а также все приложения

и дополнения к нему, которые могут быть

подписаны в период его действия

Работы — все работы, выполняемые Исполнителем

в соответствии с условиями настоящего

договора по техническому сопровождению

рабочей документации, разработанной

фирмой _________________, на соответствие

российским нормам и правилам

На что обратить внимание при описании предмета договора

В обязанности проектной организации входит выполнение оговоренных в контракте инженерных изысканий и проектных работ с выдачей результатов заказчику для дальнейшего капитального строительства объекта. Это же правило относится и к реконструируемым объектам.

Правильность проектных решений во многом зависит от технического задания на изыскательские работы и проектирование. Но так как все нюансы в таком сложном процессе, как строительство, предусмотреть невозможно, то качество проекта в конечном итоге проверяется в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации здания (сооружения).

Именно поэтому законодательство предусматривает долгосрочную ответственность инженеров и архитекторов за качество своей работы. Доказанные недочеты, ошибки в проекте и при проведении инженерных изысканий, повлекшие потерю несущей способности конструкций здания и последующее его обрушение, предполагают уголовную ответственность виновных независимо от срока давности.

Условия договора

Главная обязанность заказчика – принять разработанную подрядчиком (изыскателем, проектировщиком) соответственно с условиями договора техническую документацию и оплатить ее. Заказчик также обязан:

  • использовать техническую документацию лишь на цели, которые предусмотрены договором, не передавать третьим лицам и не разглашать данные, которые содержатся в ней, без согласия подрядчика;
  • оказывать содействие подрядчику в исполнении изыскательских и проектных работ на условиях и в в объеме, который предусмотрен в договоре;
  • участвовать наряду с подрядчиком в согласовании технической готовой документации с органами местного самоуправления и государственными органами;
  • подрядчику возместить дополнительные расходы, которые вызваны изменением исходных данных для исполнения работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от подрядчика;
  • подрядчика привлечь к участию в деле по иску, который предъявлен к заказчику третьим лицом ввиду недостатков составленной технической документации или изыскательских выполненных работ.

Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ, как и , можно заключать, как в обычном порядке, так и при помощи проведения торгов. Соглашение заключают по усмотрению сторон, или их взаимному соглашению (статья 7 Закона об инвестиционной деятельности). Договор подряда на проведение взыскательных и проектных работ можно заключать на исполнение как всего комплекса изыскательских и проектных работ, так и их отдельных частей, этапов, разделов (к примеру, изыскательские работы, разработка сметы,оформление технической документации и так далее).

Когда заключается договор, стороны учитывают общие положения о заключении договора. Прекращение (расторжение) договора можно провести по инициативе каждой стороны при систематическом нарушении контрагентом договорных обязательств с возмещением убытков, появившихся ввиду расторжения договора, виновной стороной пострадавшей стороне. Основой для расторжения договора подряда изыскательских и проектных работ является признание заказчика несостоятельным (банкротом) в установленном порядке.

Правовое регулирование договора подряда на проведение проектных и взыскательных работ проводится, как общими положениями подряда, так и специализированными нормами, которые оговорены в параграфе 4 главы 37 Гражданского Кодекса РФ. Последние отражают особенности содержания договора подряда изыскательских и проектных работ и частично ответственность сторон о нарушении принятых обязательств. Сторонам во всем остальном нужно руководствоваться общими положениями о подряде, а иногда – из правил о договорах строительного подряда, учитывая различия, которые существуют меж данными разновидностями подрядных обязательств. Вместе с Гражданским Кодексом РФ на отношения распространяют нормы Закона №39-ФЗ, , Закона №169-ФЗ и прочих правовых актов. Помимо этого, как и в сфере строительного подряда, тут есть большое число технических и нормативных правил, которые регламентируют порядок согласования, разработки, проведения изыскательских работ, утверждения технической документации.

Проект договора подряда на выполнение изыскательских и проектных работ имеет приложения:

  • Техническое задание;
  • Календарный план работ;
  • Разрешения (лицензии) заказчика на проведение работ;
  • Смета;
  • Разрешения (лицензии) исполнителя на проведение работ.

Проект договора подряда на выполнение изыскательских и проектных работ имеет сопутствующие документы:

  • Справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3);
  • Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);
  • Протокол разногласий;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол согласования разногласий.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________. Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ___________________ (должность, ФИО) и состоит в осуществлении следующих действий: _________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Договор разработки КМД

Проектировщик обязан: — выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на. Заказчик обязан: — оплатить Проектировщику выполненные работы в размере и порядке, установленные. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит тридцать тысяч рублей.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как составить задание на проектирование? Что из себя представляет задание? Выпуск 4

Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию проект по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу:. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ , и вправе отступить от них только с согласия заказчика. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:.

Акт сдачи-приемки проектной документации далее – ПСД – документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ. Оформляется Исполнителем, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дефектная смета – документ, оформляемый в случае, если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД. Составляется Заказчиком совместно с Исполнителем.

Конкретизация сроков выполнения работ

Договор на разработку проекта коттеджа должен содержать информацию о сроках, в которые проектная организация берется выполнить все согласованные этапы проектирования. Только в этом случае можно конструктивно решать спорные ситуации, возникшие в результате возможного изменения сроков сдачи готовой документации.
Письменное соглашение, описывая форс-мажорные ситуации, при которых стороны официально освобождаются то взятых на себя обязательств, фиксирует алгоритм действий участников соглашения при отмене договоренности.
Права и обязанности сторон, отраженные в договоре по проведению проектных работ
Прав клиента и исполнителя описываются в отдельном разделе. В нем подробно разъясняются, действия инвестора, пожелавшего расторгнуть соглашение, и проектировщиков в случае отказа от выполнения своих обязательств.
В соглашении нужно внести пункт «обязанности проектировщика», согласно которому архитекторы не могут изменить проект загородного дома, сроки разработки и его цену, не получив письменного разрешения от своего клиента.
Обязанности Исполнителя
Также требуется конкретизировать обязанности проектной организации по отношению к исполнению ТЗ. Обязанностью архитекторов является выполнение согласованного ТЗ в указанные сроки с учетом всех действующих юридических нормативов, касающихся проектирования жилых объектов
Данный раздел обязан прописывать план действия сторон договорных отношений в ходе согласования всех вопросов по проекту и передачи готовой документации. Также следует определить форму, в которой будет сдан готовый проект загородного дома. Нужно указать, что пакет документации будет предоставлен на бумаге. При согласовании обязательств, стороны сегодня обычно добавляют пункт о цифровой версии чертежей и планов, которая добавляется к бумажному варианту.
Обязанности Заказчика
Клиент, оплачивающий работу проектировщиков, обязуется принять готовый проект загородного дома и вовремя его оплатить. Кроме этого в его обязанности входит:

  • предоставление проектировщикам всей необходимой для них информации;
  • постоянное взаимодействие с сотрудниками проектного бюро;
  • оплачивать выполненные работы в установленные сроки;
  • письменное уведомление о прекращение достигнутой договоренности;
  • возмещение непредвиденных расходов и ряд иных обязанностей, которые четко прописываются и согласовываются двумя сторонами.

Далее рекомендуем ознакомиться с образцом Акта приёмки выполненных работ. Это важнейший документ на любой стройке.

Образец договора на разработку проектно-сметной документации

Договор выполнения услуг по разработке проектно-сметной документации №____

г.Москва «15» сентября 2012 г.

ООО «Аргуст-Строй», именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице Костылева Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Доверенности №3 от «5» июня 2012г., с одной стороны, и __________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», действующ___ на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик принимает на себя обязательство по разработке эскизного проекта и сметной документации (далее — «проектно-сметная документация») на строительство малоэтажного каменного дома в г. __________ .

1.2. В состав эскизного проекта входит:

— план раскладки плит перекрытия 1 и 2 этажей;

— план раскладки стропил;

— фасады 1-5; 5-1; А-Д; Д-А;

1.3 В состав сметной документации входит:

— спецификация на строительные материалы;

— список выполняемых работ;

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Проектировщик обязан: — выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на

проектирование и договором;

— согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком; — передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию; — если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы — приостановить работу,

поставив об этом в известность Заказчика в 2-х дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны обязаны в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности

2.2. Заказчик обязан: — оплатить Проектировщику выполненные работы в размере и порядке, установленные

— использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;

— оказывать содействие Проектировщику в выполнении проектных работ в объеме и на

условиях, предусмотренных в договоре;

— возместить Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных

данных для выполнения проектных работ вследствие обстоятельств, не зависящих от

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составит 30000 (тридцать тысяч) рублей.

3.2. Оплата производится единовременно, внесением 100% предоплаты в момент подписания настоящего договора.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сроки сдачи работ по договору: а) эскизного проекта – «15» октября 2012 г.; б) сметной документации – «06» октября 2012 г.

4.2. При завершении работ Проектировщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки

проектно-сметной документации с приложением к нему:

— комплекта проектно-сметной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора;

4.3. После подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектно-сметной документации, работы по настоящему договору считаются выполненными.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору

Проектировщик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Проектировщиком сроков, установленных п. 1.3 настоящего

договора, он уплачивает Заказчику неустойку в сумме 0,1 % от цены договора за каждый

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. При заключении Заказчиком договора строительного подряда с Проектировщиком, по выполненным проектно-сметным документам, Проектировщик обязан возместить Заказчику 65% от настоящего договора, что составит 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) руб. 6.1. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны

руководствуются нормами действующего законодательства.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Проектировщик:

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская улица, дом 29-33, кор. стр. 7

ИНН 7722758445 КПП 772201001

АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО)

Корр. счет 30101810800000000777

Заказчик: ____________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Проектировщик: Заказчик: __________/ Костылев Д.А. ___________/____________ М.П.

Цена архитектурного проекта

Каждый проект загородного дома требует точного определения стоимости подряда и указания ее в соглашении. Оплата за него проводится поэтапно. Еще до начала разработки документации клиент проводит авансовый платеж. Остальная сумма вносится после завершения всех этапов. Кроме размера стоимости он должен содержать информацию о сроках оплаты.
Особый пункт обязан включать указания на то, как будут решаться конфликтные ситуации, вызванные срывом срока подрядчиками, или нарушением порядка оплаты заказчиком. Внесение изменений, касающихся объема и сроков допускается только после достижения договоренности между сторонами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте ___________ (Заказчик), ____________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями. Уполномоченные представители Исполнителя: _________ (ФИО, должность).

Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (ФИО, должность).

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: — приложение N __ — задание Заказчика; — приложение N __ — акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Специфика контракта

Контракт на выполнение изысканий и проекта строительства имеет много общего с договором строительного подряда, однако он является самостоятельным документом в силу специфики работ.

Помимо Гражданского кодекса правоотношения сторон регулируются Градостроительным кодексом и законами РФ о лицензиях и об архитектурной деятельности.

Участниками договора (его сторонами) выступают заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика (исполнителя) могут быть привлечены только лицензированные специалисты (инженеры, архитекторы, проектировщики).

Следующая
ТорговляДоговор ответственного хранения между юридическими лицами: форма и образец 2021 года

Типовой договор на проектирование

Шаблоны документов
27.12.20 в 11:24
10477 просмотров
0 комментариев
791 скачивание

Типовой договор на проектирование (для заключения между генпроектировщиком и субподрядчиком.) Значительно более «жесток», чем типовой договор на проектные работы между Заказчиком и Генпроектировщиком В договоре прописана отсрочка платежа субподрядчику, при непоступление средств на счет Исполнителя (Генпроектировщика). Отсрочка составляет 90 дней. Сразу хочу предупредить возможные вопросы о противоречии этой оговорки, что якобы это противоречит ГК РФ. Сразу хотелось бы оговориться, что все зависит от формулировки пункта договора о порядке расчетом. Не допустима формулировка: «Оплата фактически выполненных объемов работ производится в течение 5 дней после получения генподрядчиком (за данные объемы работ) денежных средств от заказчика» по следующим причинам: 1) В соответствии с ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно п. 1 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Пунктом 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом. В соответствии с п. 3 ст. 706 Гражданского кодекса Российской Федерации генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. Если Договор не содержит условие о том, что подрядчик вправе предъявлять к заказчику требование, связанное с нарушением договора, заключенного заказчиком с генеральным подрядчиком, оплата генподрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от оплаты работ заказчиком генподрядчику (п. 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»). Расчеты субподрядчика непосредственно с заказчиком могут производиться в случае, когда между ними с согласия генерального подрядчика заключен договор на выполнение отдельных работ (п. 4 ст. 706 ГК РФ), либо в договорах генподряда и субподряда стороны предусмотрели, что расчеты за выполненные работы субподрядчик производит непосредственно с заказчиком, минуя генерального подрядчика. Если же такого условия нет в договоре, то субподрядчик вправе требовать от генерального подрядчика оплаты выполненной работы независимо от того, произвел ли заказчик расчет с генеральным подрядчиком. 2) Также, в силу статьи 190 Кодекса установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Оплата заказчиком работ (событие) признаком неизбежности не обладает. Т.Е. допустимы формулировки: с указанием конкретных календарных дат, с указанием события, которое неизбежно наступит. У нас в договоре прописана максимальный срок — 90 дней. Т.Е. Не противоречит.

Что еще скачать по теме:

  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора арендыНи для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставкиВ процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.
  • Все договоры
  • Все бланки
  • Авторский договор, авторский заказ
  • Агентский, субагентский договор и соглашение
  • Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
  • Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
  • Брачный договор, контракт, семья
  • Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
  • Договор возмездного оказания услуг
  • Договор гарантии и гарантийного обслуживания
  • Договор дарения, пожертвования
  • Договор доверительного управления
  • Договор займа, беспроцентного займа
  • Договор задатка, аванса
  • Договор залога недвижимости, имущества, прав
  • Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
  • Договор концессии, франчайзинга
  • Договор купли-продажи товара, имущества, акций
  • Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
  • Лицензионный, сублицензионный договор
  • Договор мены, бартера, обмена
  • Договор найма, поднайма жилого помещения
  • Договор на выполнение работ, оказание услуг
  • Договор обучения, стажировки, переподготовки
  • Договор перевода долга
  • Договор подряда, субподряда
  • Договор поручения, договор поручительства
  • Договор поставки товара, продукции, оборудования
  • Договор представительства: юридического, коммерческого
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования, перестрахования
  • Договор уступки требований, договор цессии
  • Договор хранения товара, имущества
  • Трудовой договор, контракт, соглашение
  • Удостоверительная надпись
  • Прочие договора
  • Акт
  • Анкета
  • Аренда
  • Белстат
  • Бухучет
  • Бюджет
  • Ведомость
  • Госкомимущество
  • Доверенность
  • Должностная инструкция
  • Жалоба
  • ЖКХ
  • Журнал
  • Зарплата
  • Заявление
  • Здравоохранение
  • Инструкция
  • Исковое заявление
  • Контракт
  • Минздрав
  • Минтранс
  • Минюст
  • МЧС
  • Отчет
  • Отчетность
  • Положение
  • Приказ
  • Протокол
  • Рабочая инструкция
  • Расписка
  • Совмин
  • Соглашение
  • Справка
  • Труд
  • Уведомление
  • Устав
  • Форма
  • Ходатайство
  • Экономика
  • Юрлицо

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

5.1. Заказчик представляет Исполнителю поэтапный график готовности рабочей документации, в соответствии с которым сопроводительным письмом направляет Исполнителю на проверку и согласование комплект рабочей документации очередного этапа. Комплект направляется в двух экземплярах с переводом текста на русский язык.

5.2. Исполнитель в течение _________ рабочих дней просматривает представленные чертежи, проверяет расчеты и спецификации на соответствие действующим российским стандартам, нормам и правилам (СНиП). Проверке подлежат принципиальные решения: архитектурные планы, разрезы, фасады, конструкции фундаментов, стен, кровли; монтажные схемы несущих конструкций и узлы сопряжения элементов несущих конструкций, монтажные (сборочные) схемы отопительных и вентиляционных систем, водопровода, водостока, канализации, электротехнических установок и электроосвещения, систем связи, автоматики, санитарно-технических устройств, пожарной сигнализации.

5.3. По результатам проверки один экземпляр комплекта чертежей Исполнитель возвращает Заказчику одобренным либо с замечаниями. Замечания даются в письменном виде с указанием конкретных несоответствий со ссылкой на существующие российские нормы.

5.4. Заказчик дорабатывает или исправляет чертежи, отвечает на все замечания в течение ____ рабочих дней, после чего представляет документацию Исполнителю на повторное рассмотрение. Исполнитель производит повторное рассмотрение в течение ____ рабочих дней и в случае, если продолжают иметь место значительные замечания, Заказчик после его уведомления организует встречу специалистов Исполнителя и Заказчика для разрешения проблем.

5.5. Если в установленный срок Заказчик не представит документацию на повторное рассмотрение или не будут сняты замечания Исполнителя по причинам, от него не зависящим, после повторного рассмотрения документации в течение _____ рабочих дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом работы текущего этапа будут считаться выполненными и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Завершение работ по этапу подтверждается актом сдачи-приемки, который должен быть оформлен Заказчиком в течение ____________ рабочих дней с момента его предъявления. По истечении указанного срока при отсутствии замечаний Заказчика работы считаются выполненными, принятыми и подлежащими оплате.

5.7. В случае досрочного расторжения договора Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ на момент расторжения договора за вычетом авансовых платежей.

Задачи инженерных изысканий и проектных работ

Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:

  • изучение природно-климатических условий местности и последствия негативного техногенного воздействия на среду обитания;
  • исследование геологии участка строительства и механических свойств грунтов, что является основанием для правильного расчета фундаментов;
  • гидрологические изыскания, которые определяют глубину залегания грунтовых вод, что позволит проектировщикам предусмотреть мероприятия по нейтрализации негативных последствий от их воздействия.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ.

При составлении перечня изыскательских работ учитываются:

  • пожелания заказчика;
  • предназначение сооружения;
  • специфические условия места строительства по состоянию грунтов, топографии, климату.

По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий